知远网整理的延期申请书（精选66篇），希望能帮助到大家，请阅读参考。
延期申请书 篇1
单位（子单位）工程名称 ###
致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 20.2条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的'正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章） 项目负责人：
日 期： 20xx 年5月31日
延期申请书 篇2
申请人：A，男，××岁，×族，××省××县人，××省××市××厂职工，现住××市××区××街××号。
请求事项：
关于××区人民法院（1999）民初字第125号“申请人A诉B债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实和理由：
申请人A诉B债务纠纷一案，××区人民法院定于××年××月××日××时开庭审理。申请人于××年××月××日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
此致
××市××区人民法院
申请人：A
××年××月××日
附：（1）××市××厂关于A工伤证明；
（2）××市第××人民医院对A伤势的诊断证明。
延期申请书 篇3
本人自____年____月____日参加工作，截止到____年____月____日，累计工作年限____年，____年度年假____天，截止____年____月____日，还有未休年假____天，因工作繁忙现申请推迟到____年____月____日前休完。
本人承诺以上数据真实。
本人签名：
日期：
延期申请书 篇4
一、怎么写企业借款延期申请书?
借款延期申请书
公司：
借款单位(人)____，于__年_月_日向你公司贷款(大写)人民币_____，借款用途___，借款合同编号___，借款到期日为__年_月_日;由于___________________________等原因，不能按原规定期限归还借款，特申请延期_个月，延期借款期限为__年_月_日至__年_月_日，执行月利率定为_%，结息方式定为__，其他各项条款按原合同执行。
特此申请
借款人(签章)：______
担保人(签章)：______
__年_月_日
二、企业借款延期最多多长时间?
借款延期是指贷款人在向贷款银行申请并获得批准的情况下，延期偿还贷款的行为。贷款到期不能归还，经批准办理延长归还时间的手续。贷款到期就要归还，是企业必须遵守的信用原则，也是银行加速信贷资金周转的前提条件。如企业遇有特殊情况，确实无法按期还款时，应提出申请，说明情况，经银行审查同意后，可延长还款时间，但需办理转期手续，否则按贷款逾期处理。一般情况下，提前30个工作日向贷款银行申请展期。贷款展期不得低于原贷款条件：短期贷款展期不得超过原贷款期限;中期贷款展期不得超过原贷款期限的一半;长期贷款展期最长不得超过3年。
三、企业借款的种类有哪些?
1、经营周转借款：亦称生产周转借款或商品周转借款。企业因流动资金不能满足正常生产经营需要，而向银行或其他金融机构取得的借款。办理该项借款时，企业应按有关规定向银行提出年度、季度借款计划，经银行核定后，在借款计划指人根据借款借据办理借款。
2、临时借款：企业因季节性和临时性客观原因，正常周转的资金不能满足需要，超过生产周转或商品周转款额划入的短期借款。临时借款实行“逐笔核贷”的办法，借款期限一般为3至6个，按规定用途使用，并按核算期限归还。
3、结算借款：在采用托收承付结算方式办理销售货款结算的情况下，企业为解决商品发出后至收到托收货款前所需要的在途资金而借入的款项。企业在发货后的规定期间(一般为3天，特殊情况最长不超过7天)内向银行托收的'，可申请托收承付结算借款。借款金额通常按托收金额和商定的折扣率进行计算，大致相当于发出商品销售成本加代垫运杂费。企业的货款收回后，银行将自行扣回其借款。
4、票据贴现借款：持有银行承兑汇票或商业承兑汇票的，发生经营周转困难时，申请飘扬贴现的借款，期限一般不超过3个月。如现借款额一般是飘扬的票面金额扣除贴现息后的金额，贴现借款的利息即为票据贴现息，由银行办理贴现时先进扣除。
综上所述，企业向银行提出借款延期，应该在借款到期前一个星期内提出。并写一份企业借款延期申请书。在里面写清企业借款情况、延期理由、违约承担方式、延期的期限要求等。一般来说，银行会批准企业的延期申请，在原来期限上面延长三到六个月。到期后企业依法未还款的，就要承担滞纳金等。
延期申请书 篇5
申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xxxx。
申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由：
申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20xx年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
此致
xxx区劳动争议仲裁委员会
申请人：xxx
特别授权代理人：xxx
申请日期：20xx年x月x日
延期申请书 篇6
延期举证申请书
建平县人民法院：
在申请人与因 纠纷一案中，由于案件时间跨度比较大，证据比较分散，部分证据收集较为困难，特申请你院延长我的举证期限。申请延长期限为 。
特此申请。
申请人：
二O 年 月 日
延期申请书 篇7
尊敬的领导：
本人生育产假即将到期，由于目前暂无人代替照顾孩子，因此，现需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理延长假期手续。
望领导审批。
此致
敬礼！
申请人：×××
×××年××月××日
延期申请书 篇8
XXX人民法院：
在申请人与XXX因XXXXX纠纷一案中，由于案件时间跨度比较大，证据比较分散，部分证据收集较为困难，特申请你院延长我的举证期限。申请延长期限为XX个月。
特此申请。
申请人：
年 月 日
延期申请书 篇9
xx市工商行政管理局：
我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20___年__月__日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
XX有限公司
20___年__月__日
延期申请书 篇10
xx监督管理局：
本人（单位）xx，性别：女，年龄30岁，所属的康乐药店，在20xx年xx月xx日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。
本人（单位）对贵局作出的.行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的行政处罚无异议，并愿意缴纳罚款，但是本人家庭情况特殊，家有老母亲病重住院，以及2岁多的小孩，丈夫身体也患有肾结石，暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。
申请人：xxx
日期：20xx年xx月xx日
延期申请书 篇11
xx市工商行政管理局：
我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
XX有限公司
20xx年12月25日
延期申请书 篇12
___人民法院：
关于____诉一案，贵院定于__年__月__日开庭审理，因在此期间内，由于________，致使我方如期举证确有困难，依照《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第36条之规定，特申请人民法院给予举证延期。请人民法院审查批准。
申请人：__
__年__月__日
延期申请书 篇13
本人自____年____月____日参加工作，截止到____年____月____日，累计工作年限____年，____年度年假____天，截止____年____月____日，还有未休年假____天，因工作繁忙现申请推迟到____年____月____日前休完。
本人承诺以上数据真实。
本人签名：
日期：
延期申请书 篇14
尊敬的领导：
您好！
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工x监理有限公司襄汾监理部由临汾x沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
此致
敬礼！
临汾x沈达园林绿化有限公司
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
延期申请书 篇15
外汇管理局：
我司是注册经营在外高桥保税区的泰咏电子（上海）有限公司，现特向贵局申请办理下述外债的延期事宜。
外债编号：201031000046117001展期期限：20xx年6月1日至20xx年5月31日止借款金额：美金陆拾万元整原借款利率：自实际拨款日起，按贷款人所在地时间上午九点路透社页三个月利率加1.25%计息；嗣后每三个月依上开SIBOR（新加坡金融同业拆款）利率之调整而调整更改后借款利率：自实际拨款日起，按贷款人所在地时间上午九点路透社页三个月利率加1.5%计息；嗣后每六个月依上开SIBOR（新加坡金融同业拆款）利率之调整而调整盼准！
泰咏电子（上海）有限公司
20xx年5月20日
延期申请书 篇16
企业名称：********
矿井名称：********
经办人：**********
联系电话：********
填写日期：********
国家煤矿安全监察局制样
填写说明
1.申请单位在安全生产许可证有效期内符合《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二十二条规定，在许可证有效期届满时，可填写本申请书，直接办理延期手续。
2.本申请书应当用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，字迹应清晰、工整。
3.申请编号、申请时间、受理编号、受理时间由发证机关填写。
4.申请延期安全生产许可证的企业（集团公司、总公司、分公司），填写企业名称、企业情况和企业自我评估意见，不填写矿井名称、矿井情况栏目的内容。
5.申请延期安全生产许可证的矿井，填写矿井名称、矿井情况和矿井自我评估意见，其中矿井名称应与采矿许可证一致。有主管企业的，企业名称和企业情况填写主管企业（集团公司、总公司、矿务局）的相应内容。
6.企业或矿井申请延期安全生产许可证，应对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二十二条规定的'条件进行自我评估，填写自我评估意见，在结论一栏中填写合格或不合格。
7.企业、矿井主要负责人应用钢笔、签字笔在相应栏目的“主要负责人签字”处签字。签订劳动合同申请书建筑工程公司员工入党申请书项目部施工员转正申请书
延期申请书 篇17
尊敬的领导：本人于20xx年十月份开始产假至20xx年二月二十八日已满四个月，在此期间得到单位领导和同事们的.关心，使我顺利度过了这一时期，()在此深表感谢！目前正值产假快结束，但现由于孩子太小且又生病所以现我无法按期上班，特在此申请将我丈夫的**天产假及我个人的产后哺乳假**天进行折抵，于20xx年*月*日正式上班。
特此申请
请批准
申请人：***
20xx年*月**日借款申请书安全生产许可证延期申请书财产保全续期申请书
延期申请书 篇18
xx公司：
本人自20xx年20xx月20xx日参加工作，截止到20xx年xx月xx日，累计工作年限xxxx年，xxxx年度年假xxxx天，截止20xx年xx月xx日，还有未休年假xxxx天，因工作繁忙现申请推迟到20xx年xx月xx日前休完。
本人承诺以上数据真实。
xxx
20xx年x月x日
延期申请书 篇19
申请人：干强，1969年1月21日出生，男，汉族，住成都体育学院，身份证号：510103690xx10xx，电话13458696xx
申请事项：
请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为（20xx）成民终字第6372号】一案。
事实和理由：
20xx年9月19日申请人干强（一审本诉原告，本案上诉人）和被上诉人何可（一审本诉被告）签订了房屋租赁合同，并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼，同时，何可提出反诉。20xx年8月23日，成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定，裁定一审中干强撤诉，并对何可提出的反诉进行了审理，20xx年8月31日，作出【（20xx）锦江区民初字第1881号】判决。
20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉，此案正在审理过程中，案号为【（20xx）成民终字第6372号】。
现针对一审法院裁定撤诉的【（20xx年）锦江区民初字第1881号】事实，上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题，无法立案。
为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决，现申请人请求贵院对【（20xx）成民终字第6372号】案件延期开庭审理，申请延期时间为3个月。
此致
敬礼！
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
延期申请书 篇20
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
临汾市沈达园林绿化有限公司
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
延期申请书 篇21
申请人：安徽xxxx有限责任公司，住xxx
法定代表人xxx，职务总经理
请求事项：准予延期举证
事实与理由：
申请人与xxx之间劳动合同纠纷一案，业经合肥市劳动争议仲裁委员会受理。在答辩与举证期间，申请人发现本案劳动关系十分复杂涉及多方主体，有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法在举证期限内完成举证。为保障申请人的`仲裁权利，现依《劳动人事争议仲裁办案规则》第三十七条、《安徽省劳动争议处理证据规则》第二十七条之规定，特请贵委准予延期（望延期xx日）举证。
此致
合肥市劳动争议仲裁委员会
申请人：xxxx
20xx年xx月xx日
延期申请书 篇22
申请人：____，男，汉族，____年___月___日生，河南鄢陵县___乡河岗村___号。
请求事项：延期审理。
事实和理由：申请人诉焦作市____园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（20___）解民初字第___号，由贵院受理，开庭时间定于20__年__月__日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到20___年___月___日以后。
此致
焦作市___区人民法院
申请人：__
__年__月__日
延期申请书 篇23
xx有限公司：
本人（申请人）将于20xx年xx月xx日与贵公司签订《xx项目xx街区认购协议书》，协议编号No：xx；根据协议约定，本人将于20xx年xx月xx日与贵司签订《商品房买卖合同》，完成xx项目栋单元号物业的签约付款手续。现由于本人原因需延期至20xx年xx月xx日方可与贵司签订《商品房买卖合同》，完成签约付款认购手续。
恳请批复为盼。
申请人：xxx
申请日期：20xx年xx月xx日
延期申请书 篇24
工商局各位领导：
我xxx(注册号：xxxxxx)，由于我院特种行业许可证交由边防派出所统一办理年审，一直没有年审完毕，导致营业执照迟迟不能年审。年审日期已临近。特申请贵局给予延期年审，望批准!同时也感谢贵局多年来的关照。
此致
敬礼!
申请人：xxx
20xx年x月xx日
延期申请书 篇25
工商局各位领导：
我公司（xx种植有限公司）在20xx年执照年检期间，因公司刚成立不久，对审理流程不是十分清楚，所以错过了年检期限，因此耽误了20xx年的审理进度，故向贵局申请20xx的执照延期审理，望批准为谢。
法人（签章）：
x年x月x日
延期申请书 篇26
尊敬的领导：
本人生育产假即将到期，由于目前暂无人代替照顾孩子，因此，现需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理延长假期手续，特此申请，望领导审批。
特此
敬礼！
申请人：×××
×××年××月××日
延期申请书 篇27
申请人：**冲压件有限公司
地址：十堰市******路79号
请求事项：
请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由：
张**诉**有限公司财产损害赔偿纠纷一案（20xx年*民初字第***号），贵院受理后，确定了举证期限，即申请人需在11月12日前将所有证据递交法院。由于原告***********的事实，因此，申请人需要就此收集相关证据。由于举证时间已至，且收集证据遇到了许多困难，恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益，现依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的.若干规定》第三十三条、三十六条的规定，特请求人民法院准予延期举证。
此致
*******人民法院
申请人：**有限公司
20x*年**月*日
延期申请书 篇28
尊敬的领导：
本人属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况，难以坚持正常工作，特请求延长休产假XX个月（从XXXX年X月X日至X月X日）。恳请领导根据相关产假予以审批。
特此
敬礼！
申请人：XX
XX年XX月XX日
延期申请书 篇29
延期申请书 篇30
尊敬的领导：
本人属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况，难以坚持正常工作，特请求延长休产假XX个月（从XXXX年X月X日至X月X日）。恳请领导根据相关产假予以审批。
特此
敬礼！
申请人：XX
XX年XX月XX日
延期申请书 篇31
省建设厅：
我委收到福建省成套电力工程有限公司按照你厅《关于做好建筑施工企业安全生产许可证延期申请的通知》的要求，提交的.申请建筑施工企业安全生产许可证延期的材料。经审核，该企业的申请材料符合建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》以及《福建省建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施细则》等文件的要求，现转报贵厅，请予审批。
二○**年三月二十六日
延期申请书 篇32
本人自20xx年20xx月20xx日参加工作，截止到20xx年xx月xx日，累计工作年限xxxx年，xxxx年度年假xxxx天，截止20xx年xx月xx日，还有未休年假xxxx天，因工作繁忙现申请推迟到20xx年xx月xx日前休完。
本人承诺以上数据真实。
xxx
20xx年x月x日
延期申请书 篇33
工商银行_市支行：
我单位________，于二O__年九月十五日向贵行贷款300万元，现已经到期，因近期我单位资金周转困难，一时无法偿还贵行贷款，需待到年底应收帐款到帐后，才能向贵行偿还贷款，现特向贵行申请延迟三个月还贷，请贵行予以批准。
此致
申请人：
二Oxx年九月十日
延期申请书 篇34
xx市人力资源和社会保障局：
我单位属股份制企业单位，主要从事建筑机械等等生产经营活动，因现在工程师岗位工作的xxxx先生的就业证（编号：桂劳社外就字（20xx）100号）即将到期，而且目前我单位还无法在国内找到该工作岗位的合适人选，所以，决定继续聘用xxxx先生，申请延期至xx年xx月xx日。根据《外国人在中国就业管理规定》的要求，现将有关材料随文上报（附后），请给予办理外国人就业证延期手续。
附件：1、外国人就业延期原因的报告（原件1份）；
2、《外国人就业延期申请表》（原件1式3份）；
3、就业证（复印件1份），该证延期页用完的须提供外国人近期正面免冠半身相片1张，规格为2寸，用以制作新证；
4、有效护照及外国人居留证件（复印件1份）；
5、用人单位与外国人签订的`劳动合同（复印件1份）；
6、中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的健康检查证明书（复印件1份）；
7、工商营业执照（副本），批准证书，事业单位法人、社会团体或外企驻当地代表机构等用人单位提供登记证，其他类型的用人单位提供有关政府批文（复印件1份）。
单位名称（盖章）
xx年xx月xx日
延期申请书 篇35
我公司（修文振兴种植有限公司）在20xx年执照年检期间，因公司刚成立不久，对审理流程不是十分清楚，所以错过了年检期限，因此耽误了20xx年的审理进度，故向贵局申请20xx的执照延期审理，望批准为谢。
修文县振兴种植有限公司
20xx年6月30日
延期申请书 篇36
尊敬的项目办：
我是xx，女，1991年4月出生，来自xxxxx镇。20xx年毕业于xxxxxx。同年参加了xxx20xx年大学生志愿服务西部计划，我有幸成为一名西部志愿者，志愿到xxx县xxxxx镇社会保障服务中心服务，在此感谢上级领导给我这样好的平台，现即将期满，经我慎重考虑，决定申请续订合同。
自参加志愿服务以来，在县镇领导的关心爱护下，在同事的支持帮助下，使我增长了见识，开拓了视野，通过志愿服务，我结识了许多的有共同梦想的青年志愿者，使我感受到了人生价值所在，每个人都有自己的人生价值和目标，要摆正位置，认准角色定位，一步一个脚印，不断提高自身能力，结合自身实际，努力去实现，将自己变成一个对社会有用的人，志愿服务生活中使我实现了从学校到社会的转变。我热爱“西部计划”志愿者这一岗位，为基层的各项工作贡献了自己的力量，还可以帮助他们得实惠、得方便，为此我喜欢上了这份艰苦又光荣的工作，同时这份工作锻炼了上进拼搏、默默奉献精神，磨练坚持不懈的意志，成为我人生的一段重要经历。
我所服务地就是我的家乡，我对我家乡有深厚的情感，家乡养育我成长，家乡的.文化和特有乡风与我息息相关，参与家乡的美丽家园建设我义不容辞，为家乡奉献自己微薄的力量，所以特向红河州西部计划志愿者项目办申请，志愿延
长服务一年，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示出“西部计划”志愿者的美好形象。肯请批准为感。
特此申请
申请人：xxx
20xx年7月8日
延期申请书 篇37
申请人：__律师事务所律师__
联系方法：______
申请事项：延期审理。
申请理由：作为__故意伤害一案的辩护人，本人在阅卷和调查过程中发现_、_和_酒后寻衅滋事，肆意殴打__，并将__打成颅底骨折，经法医鉴定，__所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定，应当寻衅滋事罪追究_、_和_刑事责任，与本案并案处理。但据本人了解，_市公安局_分局正在侦办此案。本人认为，本案单独对__提起公诉，而未对_、_和_提起公诉，这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符，遗漏了应当被追究刑事责任的人，不利查明案件事实和公正审理本案。为此，本人将向_市_区人民法院提出申请，要求公诉机关在本案中同时对_、_和_提起公诉。在此情形之下，本人特向贵院提出延期审理申请，请予准许。
申请人：__
20__年__月__日
延期申请书 篇38
xxx银行：
本人于xx年借款x万元（借款合同编号为xx年x号），借款期限为xx年x月至xx年x月，由于_____________________________等原因，不能按原规定期限归还，特申请展期x个月，贷款期限修订为xx年x月至xx年x月；还款计划为：xx年x月x万元，请予批准。
申请人：xx
日期：
延期申请书 篇39
尊敬的项目办：
我是，女，1991年4月出生，来自x镇。20xx年毕业于。同年参加了x20xx年大学生志愿服务西部计划，我有幸成为一名西部志愿者，志愿到x县x镇社会保障服务中心服务，在此感谢上级领导给我这样好的平台，现即将期满，经我慎重考虑，决定申请续订合同。
自参加志愿服务以来，在县镇领导的关心爱护下，在同事的支持帮助下，使我增长了见识，开拓了视野，通过志愿服务，我结识了许多的'有共同梦想的青年志愿者，使我感受到了人生价值所在，每个人都有自己的人生价值和目标，要摆正位置，认准角色定位，一步一个脚印，不断提高自身能力，结合自身实际，努力去实现，将自己变成一个对社会有用的人，志愿服务生活中使我实现了从学校到社会的转变。我热爱“西部计划”志愿者这一岗位，为基层的各项工作贡献了自己的力量，还可以帮助他们得实惠、得方便，为此我喜欢上了这份艰苦又光荣的工作，同时这份工作锻炼了上进拼搏、默默奉献精神，磨练坚持不懈的意志，成为我人生的一段重要经历。
我所服务地就是我的家乡，我对我家乡有深厚的情感，家乡养育我成长，家乡的文化和特有乡风与我息息相关，参与家乡的美丽家园建设我义不容辞，为家乡奉献自己微薄的力量，所以特向红河州西部计划志愿者项目办申请，志愿延
长服务一年，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示出“西部计划”志愿者的美好形象。肯请批准为感。
特此申请
申请人：
20xx年7月8日
延期申请书 篇40
工商局各位领导：
我公司（xx种植有限公司）在20xx年执照年检期间，因公司刚成立不久，对审理流程不是十分清楚，所以错过了年检期限，因此耽误了20xx年的审理进度，故向贵局申请20xx的执照延期审理，望批准为谢。
法人（签章）：
x年x月x日
延期申请书 篇41
申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xx
申请事项：
请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由：
20xx年10月26日下午4时，申请人收到了贵院受理的王××诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是，申请人因为不可抗拒的原因，需要重新申请证据，另申请人由于不愿意与王××离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
此致！
ZZ区人民法院
申请人：
申请日期：
二、法庭在哪些情形下可以对案件延期审理
1、需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中，有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验，法庭应当认真审查上述申请，如果认为这些申请是合理的，有可能影响到对事实真相的断定，甚至是被告人有罪或者无罪的判断，应当同意申请，当庭无法解决的，可以决定延期审理，等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后，再开庭审理。
2、检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方，应当在法院开庭审理时，有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证，做好准备工作，在庭审过程中，如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分，为了准确、及时查明犯罪事实，惩罚犯罪分子，可以向法庭提出补充侦查的建议，法庭接受的，可以决定延期审理。人民检察院应当在一个月之内补充侦查完毕，将收集的指控被告人犯罪事实的证据提交人民法院，由人民法院决定再次开庭审理。
3、由于当事人申请审判人员、检察人员、侦查人员、翻译人员或者鉴定人回避而不能进行审判的。上述人员与案件有利害关系，可能影响对案件的公正处理的，当事人有权申请他们予以回避。在法庭审判过程中，当事人申请有关人员回避，合议庭认为其申请无理，依法驳回的'，则审判活动继续进行。如果合议庭对当事人的申请需要调查研究，不能当庭决定的，或者是合议庭认为有关被申请回避的人员确应回避，需要更换其他人员的，可以决定延期审理。
三、申请延期审理的时间和次数?
延期审理只能发生在开庭审理阶段，延期审理前已进行的诉讼行为，对延期后的审理仍然有效。但延期的时间不计算在审理期限内。
1、民事案件中
《民事诉讼法》及其他相关法律解释对申请延期次数没有明确规定，延期多长时间也没有明确规定，但《民事诉讼法》规定了审理期限，即：人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。
最高人民法院司法解释规定：民事诉讼法第一百三十五条规定的审限，是指从立案的次日起至裁判宣告、调解书送达之日止的期间，但公告期间、鉴定期间、审理当事人提出的管辖权异议以及处理人民法院之间的管辖争议期间不应计算在内。由此可以看出，申请延期审理的次数和时间要受审理期限的限制，不是无限制的。
2、刑事案件中
(1)《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十六条规定：法庭宣布延期审理后,人民检察院应当在补充侦查的期限内提请人民法院恢复法庭审理或者撤回起诉。
公诉人在法庭审理过程中建议延期审理的次数不得超过两次,每次不得超过一个月。
(2)根据最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题解释，应当延期审理的情况：
第一百五十七条在庭审过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，提出延期审理建议的，合议庭应当同意。但是建议延期审理的次数不得超过两次。
法庭宣布延期审理后，人民检察院在补充侦查的期限内没有提请人民法院恢复法庭审理的，人民法院应当决定按人民检察院撤诉处理。
延期申请书 篇42
执行监督小组：
我单位xxxxxx（单位名称）承担的xxxx年度佛山市科技发展专项资金项目xxxx（项目名称）执行期限已届满，项目已完成合同书中的部分任务指标，因为客观原因需要延长执行时间，现申请项目延期至xx年xx月完成，请核准。
附：
1、项目基本资料
2、项目延期申请报告
申请单位：（签章）
法定代表：（签章）
申请日期：20___年__月__日
延期申请书 篇43
XXXXX工商局：
我公司（企业名称、注册号）因正在办理住所变更登记（或者其它原因），不能在6月30日前完成20___年度企业年检，现申请延期年检。委托经办人：XXX（姓名），联系电话：XXXXXXXXXXX。（附加盖公章的企业执照副本复印件）
XXXXXX公司（公章）
20___年__月__日
延期申请书 篇44
申请人：xxx
法定代表人：xxx，xxx。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院（20xx）开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
此致
xxxxxxxxxx民法院
申请人：xxxxxxxxx有限公司
20xx年5月18日
延期申请书 篇45
海口市科工信局：
我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于20xx年8月开始施工，计划竣工时间为20xx年10月。[]以下原因导致项目无法按计划验收：（1）项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元，而实际进口的设备价值超过20xx万元，预算的`差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成；（2）技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机，在国内对口的技术人员比较匮乏，产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障，因此给公司带来了重大的经济损失。
由于以上原因我单位提出项目验收延期申请，延长申请至20xx年10月竣工，望给予批准。
海南塑光工程塑料有限公司
二○xx年十一月一日
延期申请书 篇46
台州海关：
我司于20xx年1月26日进口一台粗破碎机，合同号H_D1111291，单价USD380000/台，委托台州华光国际货运代理有限公司于20xx年2月10日报关，报关单号052200964，我司于20xx年2月13日交保证金。
因本票货物的完税价格贵关还在审核中，暂时不能结案，而我司在通关时所交保证金有效期即将到期，故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理，请予以批准为感!
台州_____有限公司
20xx年8月7日
延期申请书 篇47
xx监督管理局：
本人（单位）xx，性别：女，年龄30岁，所属的`康乐药店，在20___年__月__日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。
本人（单位）对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的行政处罚无异议，并愿意缴纳罚款，但是本人家庭情况特殊，家有老母亲病重住院，以及2岁多的小孩，丈夫身体也患有肾结石，暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。
申请人：xx
日期：20___年__月__日
延期申请书 篇48
台州海关：
我司于20xx年1月26日进口一台粗破碎机，合同号HXD1111291，单价USD380000/台，委托台州华光国际货运代理有限公司于20xx年2月10日报关，报关单号052200964，我司于20xx年2月13日交保证金。
因本票货物的完税价格贵关还在审核中，暂时不能结案，而我司在通关时所交保证金有效期即将到期，故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理，请予以批准为感！
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
延期申请书 篇49
尊敬的领导：
尊敬的公司领导：本人属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况，难以坚持正常工作，特请求延长休产假×个月(从XXXX年X月X日至X月X日)。恳请领导根据相关产假规定予以审批。
特此
敬礼！
申请人：×××
×××年××月××日
延期申请书 篇50
申请人：河南xx有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区xx号。
法定代表人：张xx，总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20xx)开民初字第283号被申请人李xx诉申请人河南xx有限公司借款合同纠纷一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李xx诉申请人河南xx有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张xx因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张xx最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
申请人：xxx
20xx年x月x日
延期申请书 篇51
尊敬的领导：
尊敬的公司领导：本人属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况，难以坚持正常工作，特请求延长休产假x个月(从XXXX年X月X日至X月X日)。恳请领导根据相关产假予以审批。
特此
敬礼！
申请人：xxx
xxx年xx月xx日
延期申请书 篇52
市工商行政管理局：
我_____有限公司（注册号：_______），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于______年____月_____日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
____有限公司
_____年____月_____日
延期申请书 篇53
海口市科工信局：
我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于20xx年8月开始施工，计划竣工时间为20xx年10月。以下原因导致项目无法按计划验收：
（1）项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元，而实际进口的设备价值超过20xx万元，预算的'差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成；
（2）技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机，在国内对口的技术人员比较匮乏，产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障，因此给公司带来了重大的经济损失。
由于以上原因我单位提出项目验收延期申请，延长申请至20xx年10月竣工，望给予批准。
xx有限公司
xx年十一月一日
延期申请书 篇54
工商局各位领导：
我西安_____有限公司（注册号：__________），由于公司正在办理更换营业执照期间，营业执照的原件正本、副本均在贵局里，年检日期已临近。特申请贵局给予延期年检，望批准！
此致
敬礼！
申请人：___
20__年__月__日
延期申请书 篇55
尊敬的领导：
本人生育产假即将到期，由于目前暂无人代替照顾孩子，因此，现需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理延长假期手续。
望领导审批。
此致
敬礼！
申请人：×××
×××年××月××日
延期申请书 篇56
申请人：______________，性别_____，年龄_____，工作单位：_________________，住所_____________，联系方式：______________。
申请请求：
请求依法延期开庭审理申请人诉______________民事纠纷一案。
事实和理由：
申请人与__________纠纷一案，已经贵院受理，并定于_______年_______月_______日下午_______时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等)，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第146条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
此致
_______________人民法院
申请人：______________
特别授权代理人：______________
_______年_______月_______日
延期申请书 篇57
申请人：***，男，1971年5月28日出生，汉族，住xxx县光明街108号27排20号。
请求事项：
请求贵院延期审理申请人与***、***交通事故纠纷一案
事实和理由：
申请人与***、***交通事故纠纷一案，贵院定于20xx年7月27日上午开庭审理。申请人因工作出差，在开庭时无法返回，故不能按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条之规定，特请求贵院推延本案开庭审理的日期。
此致
申请人：
20xx年7月25日
延期申请书 篇58
尊敬的领导：
我是XX部门的XXX，于X年X月X日成为贵公司的试用员工，到今天已经有X个月，试用期已满。在这段时间里，我自认能够完全胜任工作，根据公司的规章制度，现申请转为正式员工。
在这段时间里，我主要的工作是XX，通过锻炼，我熟悉了XX的整个操作流程。在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;XX方面不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为XX做出更大的贡献。
当然，初入XX，难免出现一些小差小错需要领导指正;但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢XX的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢大家对我工作中出现的失误给与提醒和指正。
公司宽松融洽的工作氛围，团结向上的.企业文化，使我在较短的时间内适应了这里的工作环境，同时让我很快与同事们成为了很好的工作伙伴。经过这X个月，我现在已经能够独立处理本职工作，当然我还有很多不足的地方，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己XX的能力。
XX集团成立于1988年，是全国罕有的跨区域商业地产投资商，在近30个城市，拥有40个大型城市综合体项目，持有租凭物业面积约420万平方米。万达20年足迹跨越中国北京，上海，天京，大连，哈尔滨，沈阳，重庆，成都，宁波，武汉，济南等近30座主要城市。20xx年，万达集团更荣获中国房地产百强企业——综合实力TOP10;20xx年，中国500强第298名，继续领跑中国商业地产。
我很喜欢这份工作，这半年来我学到了很多，感悟了很多;看到XX的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和XX一起成长。
在此我提出转正申请，恳请各位领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为XX创造价值，同XX一起展望美好的未来!
此致
敬礼!
申请人：
20xx年xx月xx日
延期申请书 篇59
尊敬的区项目办：
您好！我叫钱娟娟，性别女，今年25岁，20xx年从xx学院毕业，20xx年7月与省项目办签订为期1年的西部计划志愿服务合同，现在在团xx区委上班。首先感谢省项目办为我提供这样的好平台，让我学习到了更多的知识，得到了更多的锻炼，更给了我参加家乡建设和服务于基层的机会。参加志愿服务这8个月以来，我参与了20xx年xx区希望工程工作、11月份的杏花村文化旅游区山地自行车赛志愿服活动等活动，这些都让我受益匪浅。在团市委以及团区委领导同事们的关心、支持下，按照自己的岗位职责要求和行为规范，较好地完成了本职工作，并认认真真地做好了领导所交予的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订合同，其理由有三：
一是我热爱西部计划志愿者这一岗位。本着服务基层、服务西部建设这一宗旨，我认真做好自己的本职工作的同时，还积极与全区的镇街团组织内部的青年们深入交流，认识了很多的朋友。在此此间，我耐心地走好每一步，做好每一环节，完成任务的同时也接受群众的要求和建议。这让我觉得很有意义，不仅仅是深入基层，为基层的各项工作贡献了自己的力量，还可以帮助他们得实惠、得方便，为此我喜欢上了这份艰苦而又光荣的工作。
二是我所服务的乡镇是我的家乡，参与家乡的建设我义不容辞，这不仅是我的业务，更是我的任务。在这浓浓的乡情以及家乡人的热情下围绕下，我每天都感到精力充沛，战斗力十足。同时，西部计划志愿者服务基层的平台会给我更多的机会，能让我在有组织、有计划、有引导、有监督的环境下参与家乡建设，为家乡的发展贡献出自己的力量。
三是在这半年多以来，我本着学习和锻炼的工作态度，在团市委，特别是团区委领导同事们的`栽培和帮助下，通过向他人请教和自学，在业务方面和自身素质方面我都有了很大的提高。在其它各项工作与业务方面，我都努力的学习和掌握，争取为以后的工作提供方便和支持。虽然我在工作上得到了一定的认可，但与其他先进个人的优秀足迹相比，与基层发展的工作要求相比，与现实社会的人才要求相比，我还有很大差距，还须更加努力的完善自己。综上所述理由，我向上级部门和领导提出将西部计划志愿服务延期1年的申请，如果上级同意我续订服务合同，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示出西部计划志愿者的美好形象。
延期申请书 篇60
xx市工商行政管理局：
我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20___年__月__日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
XX有限公司
20___年__月__日
延期申请书 篇61
西安市工商局碑林分局各位领导：
我西安XXXXX有限公司（注册号：61XX3100XXXXX），由于公司正在办理更换营业执照期间，营业执照的原件正本、副本均在贵局里，年检日期已临近。特申请贵局给予延期年检，望批准！
法人（签章）：
x年x月x日
延期申请书 篇62
尊敬的学院领导:
本人产假于20xx年12月31日结束。由于孩子尚小，家中无人照看，实有困难。特向学院申请延长产假3个月，即延长至20xx年5月10日。在此期间，若工作需要，本人会及时赴单位工作。
恳请学院领导给予批准。
申请人：王欣
主管领导意见 ： xx
主任签字：xx
20xx年12月26日
延期申请书 篇63
市工商行政管理局：
我_____有限公司（注册号：_______），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于______年____月_____日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
____有限公司
_____年____月_____日
延期申请书 篇64
__银行股份有限公司__支行：
我单位于20xx年6月16日收到，__有限公司支付的一份银行承兑汇票。出票人：北京北开电气股份有限公司。收款人：__有限公司。付款行：__银行__支行。出票日期：20xx年3月28日。到期日期：20xx年9月27日。汇票号码为：金额：伍万元整，因我单位财会人员书写失误，造成未能按期办理兑付手续，请贵行给予谅解，因失误引起的一切经济纠纷由我单位负全部责任。
财务印鉴章：
__包装厂
20xx年10月12日
延期申请书 篇65
工商银行xx市支行：
我单位xx，于xx年九月十五日向贵行贷款300万元，现已经到期，因近期我单位资金周转困难，一时无法偿还贵行贷款，需待到年底应收帐款到帐后，才能向贵行偿还贷款，现特向贵行申请延迟三个月还贷，请贵行予以批准。
申请人：XXX
20xx年xx月xx日
延期申请书 篇66
我公司（修文振兴种植有限公司）在20xx年执照年检期间，因公司刚成立不久，对审理流程不是十分清楚，所以错过了年检期限，因此耽误了20xx年的审理进度，故向贵局申请20xx的执照延期审理，望批准为谢。
修文县振兴种植有限公司
20xx年6月30日